*ST汇通000415 公司最新公告内容|查股网

新疆汇通（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-14
新疆汇通(集团)股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称 *ST汇通股票代码 000415 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名马伟华郭秀林联系地址新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼电话（0991）5835644 （0991）5852082 传真（0991）5835644 （0991）5835644 电子信箱 maweihua000415@sina.cn dms415@126.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,185,508,434.46 1,153,901,275.59 2.74% 归属于上市公司股东的所有者权益 241,175,923.82 253,626,853.49 -4.91% 股本 300,335,834.00 300,335,834.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8030 0.8445 -4.91% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 59,908,406.29 40,219,682.68 48.95% 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 2 营业利润 -12,737,737.48 -22,366,170.04 43.05% 利润总额 -12,855,997.39 -21,624,512.18 40.55% 归属于上市公司股东的净利润 -12,814,601.92 -19,007,127.53 32.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,700,842.01 -20,334,730.58 37.54% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.06 32.59% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.06 32.59% 净资产收益率（%） -5.31% -5.97% 0.66% 经营活动产生的现金流量净额 521,585.37 7,458,309.82 -93.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0017 0.0248 -93.15% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,259.91 少数股东权益影响额 4,500.00 合计 -113,759.91 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 54,606 0.02% -13,652 -13,652 40,954 0.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份 54,606 0.02% -13,652 -13,652 40,954 0.01% 二、无限售条件股份 300,281,228 99.98% 13,652 13,652 300,294,880 99.99% 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 3 1、人民币普通股 300,281,228 99.98% 13,652 13,652 300,294,880 99.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 300,335,834 100.00% 300,335,834 100.00% 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 39,097 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量舟基（集团）有限公司境内非国有法人 10.99% 33,000,000 0 33,000,000 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金境内非国有法人 1.66% 4,998,568 0 0 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人 0.95% 2,849,977 0 0 朱大建境内自然人 0.92% 2,778,016 0 0 车冯升境内自然人 0.61% 1,835,823 0 0 赵贤于境内自然人 0.56% 1,685,800 0 0 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金境内非国有法人 0.48% 1,450,060 0 0 金俊境内自然人 0.46% 1,384,281 0 0 王涛境内自然人 0.35% 1,036,990 0 0 阮荣林境内自然人 0.34% 1,028,600 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类舟基（集团）有限公司 33,000,000 人民币普通股中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,998,568 人民币普通股中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,849,977 人民币普通股朱大建 2,778,016 人民币普通股车冯升 1,835,823 人民币普通股赵贤于 1,685,800 人民币普通股中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 1,450,060 人民币普通股金俊 1,384,281 人民币普通股王涛 1,036,990 人民币普通股阮荣林 1,028,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 4 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因徐建平董事兼副总裁 54,606 0 0 54,606 40,954 0 高管解冻 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）水利工程施工 4,282.62 4,073.01 4.89% 28.33% 24.18% 186.22% 风电设备制造 1,526.79 1,126.03 26.25% 167.82% 107.30% 456.11% 教育培训 160.19 153.60 4.11% 68.80% 204.76% -91.23% 其他 21.24 11.47 46.00% 6.79% 26.60% -15.52% 主营业务分产品情况无 0.00 0.00 0.00% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）新疆地区 5,809.40 48.69% 湖南地区 181.44 58.06% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 5 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元） -900.00 -1,308.17 增长 31.20% 基本每股收益（元/股） -0.0300 -0.0436 增长 31.19% 业绩预告的说明无 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用单位：万元交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）海航实业控股有限公司等天津渤海租赁有限公司 100%股权 2010 年07 月 11 日 651,050.40 0.00 0.00 是以基准日2010 年2 月 28 日经否否本公司重组方新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 6 评估的天津渤海租赁有限公司净资产值为依据。 6.1.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用单位：万元交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）海航实业控股有限公司等汇通集团全部资产和负债 2010 年07 月11 日 42,639.06 0.00 0.00 是以基准日 2010 年2 月28 日经评估的汇通集团净资产值为依据。否否本公司重组方 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用公司重大资产重组目前已于2010 年8 月6 日经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，正在报批过程中。该事项在审批完成前对公司本报告期经营成果及财务状况无影响。 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）紫金长安二期项目个人按揭贷款 2008 年5 月 22 日， 2008-018 15,000.00 2008 年05 月 22 日 2,745.80 对外担保为购房人与金融机构签署借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记手续，并将他项权证交给金融机构执管之日止。否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） -496.80 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 7 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 2,745.80 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 5,700.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） -496.80 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 0.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 8,445.80 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 35.02% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额舟基（集团）有限公司 0.00 0.00 0.00 22,135.61 海航实业控股有限公司 0.00 0.00 500.00 500.00 合计 0.00 0.00 500.00 22,635.61 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用我公司于2009 年1 月19 日接到上海市第二中级人民法院签发的（2009）沪二中民二（民）初字第2 号《应诉通知书》及《举证通知书》。上海市第二中级人民法院受理了中国二十冶建设有限公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通（集团）股份有限公司和上海淳大酒店投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案。有关重大诉讼内容如下：（一）、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况诉讼受理日期：2009 年1 月4 日诉讼机构名称：上海市第二中级人民法院诉状送达日期：2009 年1 月19 日（二）、有关本案的基本情况原告：中国二十冶建设有限公司（下称“二十冶公司”）被告：第一被告：阿克苏鼎新实业有限责任公司（下称：“鼎新实业”）新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 8 第二被告：新疆汇通（集团）股份有限公司（下称：“本公司”）第三被告：上海淳大酒店投资管理有限公司（下称：“淳大酒店“）依照原告提出的二十冶公司提出的事实与理由：原告二十冶公司于2006 年12 月21 日与第一被告鼎新实业订立了“合作协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市北大街1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为8000 万元人民币，但实际施工中，如果由于被告的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮10％的标准计价；施工工期为2007 年3 月1 日至2007 年10 月1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被告应于2008 年9 月30 日前无条件支付全部工程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、返工，每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付原告逾期付款违约金。协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并在上述“合作协议”的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年12 月31 日、2007 年3 月1 日第二被告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果第一被告不能按照合作协议约定的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为原告二十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、第三被告淳大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于2008 年10 月19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如下： 1、判令三被告承担偿付原告工程款本金90024482 元的连带责任； 2、判令三被告承担偿付原告停工损失120 万元的连带责任； 3、判令三被告承担偿付原告自2008 年10 月1 日始至实际付款日止的逾期付款违约金（按45012.24 元/天计算）约120 万元的连带责任； 4、判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。（三）、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 2008 年8 月8 日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》，将所持有的第一被告鼎新实业 60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，上述股权转让的工商登记变更工作已于2008 年12 月31 日前完成。截止 2010 年6 月30 日本案还未开庭审理，目前公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任，二十冶公司已将本公司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带责任的金额为人民币1,900 万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公司在2009 年度针对本案预提了1,900 万元的预计负债。后续公司将继续跟踪上述事项的最新进展情况并及时履行信息披露义务。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 9 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 10 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 86,903,533.50 28,556,641.40 108,728,928.41 21,338,925.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2,692,500.00 6,434,326.16 6,374,326.16 应收账款 110,476,277.88 18,068,932.59 99,811,476.31 23,408,532.19 预付款项 94,542,027.05 11,519,774.95 54,968,466.86 5,482,787.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 155,409,583.63 264,799,353.69 152,197,974.12 250,163,679.28 买入返售金融资产存货 239,645,654.56 110,960,908.56 236,755,598.80 107,399,464.93 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 689,669,576.62 433,905,611.19 658,896,770.66 414,167,716.07 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 51,889,431.24 322,376,867.85 51,889,431.24 322,376,867.85 投资性房地产固定资产 327,921,070.12 12,701,053.28 333,314,045.00 13,420,988.42 在建工程 37,567,723.20 31,449,653.49 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 68,221,300.74 68,342,244.37 开发支出商誉 4,596,476.32 4,596,476.32 长期待摊费用新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 11 递延所得税资产 5,642,856.22 5,641,131.22 5,412,654.51 5,410,929.51 其他非流动资产非流动资产合计 495,838,857.84 340,719,052.35 495,004,504.93 341,208,785.78 资产总计 1,185,508,434.46 774,624,663.54 1,153,901,275.59 755,376,501.85 流动负债：短期借款 101,000,000.00 45,000,000.00 96,500,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 63,487,209.32 14,642,985.54 51,501,769.07 6,676,722.70 预收款项 204,464,608.59 128,277,998.75 186,435,148.23 123,684,288.12 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,866,282.17 174,323.51 1,703,277.18 26,596.91 应交税费 41,865,350.51 6,814,259.99 40,732,849.64 6,480,801.31 应付利息应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82 其他应付款 366,983,240.01 218,820,485.79 354,546,071.14 208,367,125.59 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,763,240.00 782,600.00 流动负债合计 782,751,201.42 415,051,324.40 733,522,986.08 391,556,805.45 非流动负债：长期借款 98,000,000.00 103,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 4,874,971.84 4,999,969.67 非流动负债合计 121,874,971.84 19,000,000.00 126,999,969.67 19,000,000.00 负债合计 904,626,173.26 434,051,324.40 860,522,955.75 410,556,805.45 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 减：库存股专项储备 3,494,192.65 320,177.74 3,130,520.40 210,605.02 盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 12 一般风险准备未分配利润 -157,805,831.94 -55,234,401.71 -144,991,230.02 -50,878,471.73 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计241,175,923.82 340,573,339.14 253,626,853.49 344,819,696.40 少数股东权益 39,706,337.38 39,751,466.35 所有者权益合计 280,882,261.20 340,573,339.14 293,378,319.84 344,819,696.40 负债和所有者权益总计 1,185,508,434.46 774,624,663.54 1,153,901,275.59 755,376,501.85 7.2.2 利润表编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 59,908,406.29 10,638,181.04 40,219,682.68 其中：营业收入 59,908,406.29 10,638,181.04 40,219,682.68 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 72,646,143.77 14,879,857.96 62,585,852.72 7,055,396.77 其中：营业成本 53,641,126.27 9,881,117.55 38,825,374.02 928,447.83 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,183,650.86 437,794.16 1,068,147.35 销售费用 622,132.53 162,570.37 管理费用 13,485,138.19 3,291,454.06 15,415,693.42 4,653,082.43 财务费用 3,714,095.92 1,269,492.19 7,114,067.56 1,473,866.51 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,737,737.48 -4,241,676.92 -22,366,170.04 -7,055,396.77 加：营业外收入 71,769.17 746.94 1,013,942.41 28,127.41 减：营业外支出 190,029.08 115,000.00 272,284.55 10,000.00 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 13 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -12,855,997.39 -4,355,929.98 -21,624,512.18 -7,037,269.36 减：所得税费用 3,733.50 12,163.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,859,730.89 -4,355,929.98 -21,636,675.74 -7,037,269.36 归属于母公司所有者的净利润 -12,814,601.92 -4,355,929.98 -19,007,127.53 -7,037,269.36 少数股东损益 -45,128.97 -2,629,548.21 六、每股收益：（一）基本每股收益 -0.04 -0.06 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.06 七、其他综合收益八、综合收益总额 -12,859,730.89 -4,355,929.98 -21,636,675.74 -7,037,269.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,814,601.92 -4,355,929.98 -19,007,127.53 -7,037,269.36 归属于少数股东的综合收益总额 -45,128.97 -2,629,548.21 7.2.3 现金流量表编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 86,698,322.31 27,162,577.26 121,333,056.68 7,934,504.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 36,906,527.89 71,711,605.36 140,923,346.22 157,643,906.89 经营活动现金流入小计123,604,850.20 98,874,182.62 262,256,402.90 165,578,411.60 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 14 购买商品、接受劳务支付的现金 63,452,296.36 13,054,862.94 97,997,430.70 5,629,229.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,748,840.84 1,369,793.34 22,064,375.40 1,401,521.66 支付的各项税费 1,380,146.03 789,820.45 12,452,973.20 10,349,795.43 支付其他与经营活动有关的现金 48,501,981.60 75,409,444.15 122,283,313.78 144,313,767.48 经营活动现金流出小计123,083,264.83 90,623,920.88 254,798,093.08 161,694,314.19 经营活动产生的现金流量净额 521,585.37 8,250,261.74 7,458,309.82 3,884,097.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310,319.88 310,319.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计310,319.88 310,319.88 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,750,864.66 52,757.00 8,878,790.52 28,885.00 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 7,106.50 投资活动现金流出小计13,750,864.66 52,757.00 8,885,897.02 28,885.00 投资活动产生的现金流量净额 -13,440,544.78 257,562.88 -8,885,897.02 -28,885.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 45,000,000.00 25,000,000.00 59,500,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 980,000.00 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 15 的现金筹资活动现金流入小计45,000,000.00 25,000,000.00 60,480,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,500,000.00 25,000,000.00 42,500,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,686,198.55 1,290,108.75 9,546,993.15 1,447,765.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 201,020.00 19,200.00 筹资活动现金流出小计51,186,198.55 26,290,108.75 52,248,013.15 31,466,965.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,186,198.55 -1,290,108.75 8,231,986.85 -1,466,965.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-19,105,157.96 7,217,715.87 6,804,399.65 2,388,247.41 加：期初现金及现金等价物余额 108,651,191.46 21,338,925.53 35,752,258.59 4,415,144.52 六、期末现金及现金等价物余额89,546,033.50 28,556,641.40 42,556,658.24 6,803,391.93 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 16 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 300,335,8 34.00 52,961,8 27.67 3,130,52 0.40 42,189,9 01.44 -144,991,2 30.02 39,751,466.3 5 293,378,3 19.84 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 1,232,65 9.92 42,189,9 01.44 -59,170, 941.23 39,371,0 36.23 376,920,3 18.03 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 300,335,8 34.00 52,961,8 27.67 3,130,52 0.40 42,189,9 01.44 -144,991,2 30.02 39,751,466.3 5 293,378,3 19.84 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 1,232,65 9.92 42,189,9 01.44 -59,170, 941.23 39,371,0 36.23 376,920,3 18.03 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 363,672. 25 -12,814,60 1.92 -45,128.97 -12,496,05 8.64 1,897,86 0.48 -85,820, 288.79 380,430. 12 -83,541,99 8.19 （一）净利润 -12,814,60 1.92 -45,128.97 -12,859,73 0.89 -85,820, 288.79 380,430. 12 -85,439,85 8.67 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -12,814,60 1.92 -45,128.97 -12,859,73 0.89 -85,820, 288.79 380,430. 12 -85,439,85 8.67 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 17 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 363,672. 25 363,672.2 5 1,897,86 0.48 1,897,860. 48 1．本期提取 413,672. 25 413,672.2 5 2,487,42 6.11 2,487,426. 11 2．本期使用 50,000.0 0 50,000.00 589,565. 63 589,565.6 3 四、本期期末余额 300,335,8 34.00 52,961,8 27.67 3,494,19 2.65 42,189,9 01.44 -157,805,8 31.94 39,706,337.3 8 280,882,2 61.20 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 3,130,52 0.40 42,189,9 01.44 -144,991 ,230.02 39,751,4 66.35 293,378,3 19.84 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 18 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 210,605.0 2 42,189,90 1.44 -50,878,4 71.73 344,819,6 96.40 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 273,241.2 9 42,189,90 1.44 -8,545,22 9.80 387,215,5 74.60 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 210,605.0 2 42,189,90 1.44 -50,878,4 71.73 344,819,6 96.40 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 273,241.2 9 42,189,90 1.44 -8,545,22 9.80 387,215,5 74.60 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 109,572.7 2 -4,355,92 9.98 -4,246,35 7.26 -62,636.2 7 -42,333,2 41.93 -42,395,8 78.20 （一）净利润 -4,355,92 9.98 -4,355,92 9.98 -42,333,2 41.93 -42,333,2 41.93 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -4,355,92 9.98 -4,355,92 9.98 -42,333,2 41.93 -42,333,2 41.93 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 19 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 109,572.7 2 109,572.7 2 -62,636.2 7 -62,636.2 7 1．本期提取 159,572.7 2 159,572.7 2 205,721.7 3 205,721.7 3 2．本期使用 50,000.00 50,000.00 268,358.0 0 268,358.0 0 四、本期期末余额 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 320,177.7 4 42,189,90 1.44 -55,234,4 01.71 340,573,3 39.14 300,335,8 34.00 52,961,82 7.67 210,605.0 2 42,189,90 1.44 -50,878,4 71.73 344,819,6 96.40 新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要 20 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用
附件：PDF公告全文

						新疆汇通(集团)股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、
完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST汇通
股票代码 000415
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马伟华 郭秀林
联系地址
新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A
栋7 楼
新疆乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A
栋7 楼
电话 （0991）5835644 （0991）5852082
传真 （0991）5835644 （0991）5835644
电子信箱 maweihua000415@sina.cn dms415@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,185,508,434.46 1,153,901,275.59 2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益 241,175,923.82 253,626,853.49 -4.91%
股本 300,335,834.00 300,335,834.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8030 0.8445 -4.91%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 59,908,406.29 40,219,682.68 48.95%
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
营业利润 -12,737,737.48 -22,366,170.04 43.05%
利润总额 -12,855,997.39 -21,624,512.18 40.55%
归属于上市公司股东的净利润 -12,814,601.92 -19,007,127.53 32.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
-12,700,842.01 -20,334,730.58 37.54%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.06 32.59%
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.06 32.59%
净资产收益率（%） -5.31% -5.97% 0.66%
经营活动产生的现金流量净额 521,585.37 7,458,309.82 -93.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0017 0.0248 -93.15%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,259.91
少数股东权益影响额 4,500.00
合计 -113,759.91 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 54,606 0.02% -13,652 -13,652 40,954 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 54,606 0.02% -13,652 -13,652 40,954 0.01%
二、无限售条件股份 300,281,228 99.98% 13,652 13,652 300,294,880 99.99%
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
1、人民币普通股 300,281,228 99.98% 13,652 13,652 300,294,880 99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 300,335,834 100.00% 300,335,834 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,097
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
舟基（集团）有限公司
境内非国有法
人
10.99% 33,000,000 0 33,000,000
中国农业银行－长盛同德主
题增长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.66% 4,998,568 0 0
中国建设银行－华商动态阿
尔法灵活配置混合型证券投
资基金
境内非国有法
人
0.95% 2,849,977 0 0
朱大建 境内自然人 0.92% 2,778,016 0 0
车冯升 境内自然人 0.61% 1,835,823 0 0
赵贤于 境内自然人 0.56% 1,685,800 0 0
中国建设银行－兴业社会责
任股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.48% 1,450,060 0 0
金俊 境内自然人 0.46% 1,384,281 0 0
王涛 境内自然人 0.35% 1,036,990 0 0
阮荣林 境内自然人 0.34% 1,028,600 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
舟基（集团）有限公司 33,000,000 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
4,998,568 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金
2,849,977 人民币普通股
朱大建 2,778,016 人民币普通股
车冯升 1,835,823 人民币普通股
赵贤于 1,685,800 人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投
资基金
1,450,060 人民币普通股
金俊 1,384,281 人民币普通股
王涛 1,036,990 人民币普通股
阮荣林 1,028,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司未知前10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
徐建平 董事兼副总裁 54,606 0 0 54,606 40,954 0 高管解冻
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
水利工程施工 4,282.62 4,073.01 4.89% 28.33% 24.18% 186.22%
风电设备制造 1,526.79 1,126.03 26.25% 167.82% 107.30% 456.11%
教育培训 160.19 153.60 4.11% 68.80% 204.76% -91.23%
其他 21.24 11.47 46.00% 6.79% 26.60% -15.52%
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00 0.00%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
新疆地区 5,809.40 48.69%
湖南地区 181.44 58.06%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -900.00 -1,308.17 增长 31.20%
基本每股收益（元/股） -0.0300 -0.0436 增长 31.19%
业绩预告的说明 无
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润（适用于非
同一控制下的
企业合并）
本年初至报告
期末为公司贡
献的净利润
（适用于同一
控制下的企业
合并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
海航实业控
股有限公司
等
天津渤海租
赁有限公司
100%股权
2010 年07 月
11 日
651,050.40 0.00 0.00 是
以基准
日2010
年2 月
28 日经
否 否
本公司
重组方
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
评估的
天津渤
海租赁
有限公
司净资
产值为
依据。
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
海航实业控
股有限公司
等
汇通集团全
部资产和负
债
2010 年07 月11
日
42,639.06 0.00 0.00 是
以基准日
2010 年2
月28 日
经评估的
汇通集团
净资产值
为依据。
否 否
本公司重
组方
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√ 适用 □ 不适用
公司重大资产重组目前已于2010 年8 月6 日经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，正在报批过程中。该事项在审批
完成前对公司本报告期经营成果及财务状况无影响。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
紫金长安二期
项目个人按揭
贷款
2008 年5 月
22 日，
2008-018
15,000.00 2008 年05 月
22 日
2,745.80 对外担保
为购房人与
金融机构签
署借款合同
之日起至购
房人所购房
屋办妥正式
抵押登记手
续，并将他
项权证交给
金融机构执
管之日止。
否 否
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
-496.80
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
2,745.80
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
0.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
0.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
0.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
5,700.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
0.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
-496.80
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
0.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
8,445.80
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 35.02%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
舟基（集团）有限公司 0.00 0.00 0.00 22,135.61
海航实业控股有限公司 0.00 0.00 500.00 500.00
合计 0.00 0.00 500.00 22,635.61
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
我公司于2009 年1 月19 日接到上海市第二中级人民法院签发的（2009）沪二中民二（民）初字第2 号《应诉通知书》
及《举证通知书》。上海市第二中级人民法院受理了中国二十冶建设有限公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通（集
团）股份有限公司和上海淳大酒店投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案。有关重大诉讼内容如下：
（一）、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
诉讼受理日期：2009 年1 月4 日
诉讼机构名称：上海市第二中级人民法院
诉状送达日期：2009 年1 月19 日
（二）、有关本案的基本情况
原告：中国二十冶建设有限公司（下称“二十冶公司”）
被告：第一被告：阿克苏鼎新实业有限责任公司 （下称：“鼎新实业”）
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
第二被告：新疆汇通（集团）股份有限公司（下称：“本公司”）
第三被告：上海淳大酒店投资管理有限公司（下称：“淳大酒店“）
依照原告提出的二十冶公司提出的事实与理由：原告二十冶公司于2006 年12 月21 日与第一被告鼎新实业订立了“合作
协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市北大街1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二
十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为8000 万元人民币，但实际施工中，
如果由于被告的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮10％的标准计价；施工
工期为2007 年3 月1 日至2007 年10 月1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被告应于2008 年9 月30 日前无条件支付
全部工程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、返工，
每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之
五偿付原告逾期付款违约金。
协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并在上述“合作协议”的基础上签署了工程
承包合同。其间，2006 年12 月31 日、2007 年3 月1 日第二被告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如
果第一被告不能按照合作协议约定的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。
现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为原告二十冶公司尚未全面完成双
方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。
原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、
第三被告淳大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于2008 年10 月19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如下：
1、判令三被告承担偿付原告工程款本金90024482 元的连带责任；
2、判令三被告承担偿付原告停工损失120 万元的连带责任；
3、判令三被告承担偿付原告自2008 年10 月1 日始至实际付款日止的逾期付款违约金（按45012.24 元/天计算）约120
万元的连带责任；
4、判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。
（三）、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2008 年8 月8 日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》，将所持有的第一被告鼎新实业
60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，上述股权转让的工商登记变更工作已于2008 年12 月31 日前完成。截止
2010 年6 月30 日本案还未开庭审理，目前公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎
新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。
综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任，二十冶公司已将本公司作为第二被告向上
海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带
责任的金额为人民币1,900 万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，
故本公司在2009 年度针对本案预提了1,900 万元的预计负债。后续公司将继续跟踪上述事项的最新进展情况并及时履行信息
披露义务。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 86,903,533.50 28,556,641.40 108,728,928.41 21,338,925.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,692,500.00 6,434,326.16 6,374,326.16
应收账款 110,476,277.88 18,068,932.59 99,811,476.31 23,408,532.19
预付款项 94,542,027.05 11,519,774.95 54,968,466.86 5,482,787.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 155,409,583.63 264,799,353.69 152,197,974.12 250,163,679.28
买入返售金融资产
存货 239,645,654.56 110,960,908.56 236,755,598.80 107,399,464.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 689,669,576.62 433,905,611.19 658,896,770.66 414,167,716.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,889,431.24 322,376,867.85 51,889,431.24 322,376,867.85
投资性房地产
固定资产 327,921,070.12 12,701,053.28 333,314,045.00 13,420,988.42
在建工程 37,567,723.20 31,449,653.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,221,300.74 68,342,244.37
开发支出
商誉 4,596,476.32 4,596,476.32
长期待摊费用
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
递延所得税资产 5,642,856.22 5,641,131.22 5,412,654.51 5,410,929.51
其他非流动资产
非流动资产合计 495,838,857.84 340,719,052.35 495,004,504.93 341,208,785.78
资产总计 1,185,508,434.46 774,624,663.54 1,153,901,275.59 755,376,501.85
流动负债：
短期借款 101,000,000.00 45,000,000.00 96,500,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,487,209.32 14,642,985.54 51,501,769.07 6,676,722.70
预收款项 204,464,608.59 128,277,998.75 186,435,148.23 123,684,288.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,866,282.17 174,323.51 1,703,277.18 26,596.91
应交税费 41,865,350.51 6,814,259.99 40,732,849.64 6,480,801.31
应付利息
应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82
其他应付款 366,983,240.01 218,820,485.79 354,546,071.14 208,367,125.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,763,240.00 782,600.00
流动负债合计 782,751,201.42 415,051,324.40 733,522,986.08 391,556,805.45
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 103,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,874,971.84 4,999,969.67
非流动负债合计 121,874,971.84 19,000,000.00 126,999,969.67 19,000,000.00
负债合计 904,626,173.26 434,051,324.40 860,522,955.75 410,556,805.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67
减：库存股
专项储备 3,494,192.65 320,177.74 3,130,520.40 210,605.02
盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
一般风险准备
未分配利润 -157,805,831.94 -55,234,401.71 -144,991,230.02 -50,878,471.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计241,175,923.82 340,573,339.14 253,626,853.49 344,819,696.40
少数股东权益 39,706,337.38 39,751,466.35
所有者权益合计 280,882,261.20 340,573,339.14 293,378,319.84 344,819,696.40
负债和所有者权益总计 1,185,508,434.46 774,624,663.54 1,153,901,275.59 755,376,501.85
7.2.2 利润表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 59,908,406.29 10,638,181.04 40,219,682.68
其中：营业收入 59,908,406.29 10,638,181.04 40,219,682.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,646,143.77 14,879,857.96 62,585,852.72 7,055,396.77
其中：营业成本 53,641,126.27 9,881,117.55 38,825,374.02 928,447.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,183,650.86 437,794.16 1,068,147.35
销售费用 622,132.53 162,570.37
管理费用 13,485,138.19 3,291,454.06 15,415,693.42 4,653,082.43
财务费用 3,714,095.92 1,269,492.19 7,114,067.56 1,473,866.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-12,737,737.48 -4,241,676.92 -22,366,170.04 -7,055,396.77
加：营业外收入 71,769.17 746.94 1,013,942.41 28,127.41
减：营业外支出 190,029.08 115,000.00 272,284.55 10,000.00
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-12,855,997.39 -4,355,929.98 -21,624,512.18 -7,037,269.36
减：所得税费用 3,733.50 12,163.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-12,859,730.89 -4,355,929.98 -21,636,675.74 -7,037,269.36
归属于母公司所有者的净
利润
-12,814,601.92 -4,355,929.98 -19,007,127.53 -7,037,269.36
少数股东损益 -45,128.97 -2,629,548.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -12,859,730.89 -4,355,929.98 -21,636,675.74 -7,037,269.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-12,814,601.92 -4,355,929.98 -19,007,127.53 -7,037,269.36
归属于少数股东的综合收
益总额
-45,128.97 -2,629,548.21
7.2.3 现金流量表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
86,698,322.31 27,162,577.26 121,333,056.68 7,934,504.71
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
36,906,527.89 71,711,605.36 140,923,346.22 157,643,906.89
经营活动现金流入小计123,604,850.20 98,874,182.62 262,256,402.90 165,578,411.60
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
购买商品、接受劳务支付的
现金
63,452,296.36 13,054,862.94 97,997,430.70 5,629,229.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,748,840.84 1,369,793.34 22,064,375.40 1,401,521.66
支付的各项税费 1,380,146.03 789,820.45 12,452,973.20 10,349,795.43
支付其他与经营活动有关
的现金
48,501,981.60 75,409,444.15 122,283,313.78 144,313,767.48
经营活动现金流出小计123,083,264.83 90,623,920.88 254,798,093.08 161,694,314.19
经营活动产生的现金
流量净额
521,585.37 8,250,261.74 7,458,309.82 3,884,097.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
310,319.88 310,319.88
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计310,319.88 310,319.88 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,750,864.66 52,757.00 8,878,790.52 28,885.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
7,106.50
投资活动现金流出小计13,750,864.66 52,757.00 8,885,897.02 28,885.00
投资活动产生的现金
流量净额
-13,440,544.78 257,562.88 -8,885,897.02 -28,885.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 25,000,000.00 59,500,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 980,000.00
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
的现金
筹资活动现金流入小计45,000,000.00 25,000,000.00 60,480,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,500,000.00 25,000,000.00 42,500,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,686,198.55 1,290,108.75 9,546,993.15 1,447,765.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
201,020.00 19,200.00
筹资活动现金流出小计51,186,198.55 26,290,108.75 52,248,013.15 31,466,965.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-6,186,198.55 -1,290,108.75 8,231,986.85 -1,466,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,105,157.96 7,217,715.87 6,804,399.65 2,388,247.41
加：期初现金及现金等价物
余额
108,651,191.46 21,338,925.53 35,752,258.59 4,415,144.52
六、期末现金及现金等价物余额89,546,033.50 28,556,641.40 42,556,658.24 6,803,391.93
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他
少数股东
权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
300,335,8
34.00
52,961,8
27.67
3,130,52
0.40
42,189,9
01.44
-144,991,2
30.02
39,751,466.3
5
293,378,3
19.84
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
1,232,65
9.92
42,189,9
01.44
-59,170,
941.23
39,371,0
36.23
376,920,3
18.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
300,335,8
34.00
52,961,8
27.67
3,130,52
0.40
42,189,9
01.44
-144,991,2
30.02
39,751,466.3
5
293,378,3
19.84
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
1,232,65
9.92
42,189,9
01.44
-59,170,
941.23
39,371,0
36.23
376,920,3
18.03
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
363,672.
25
-12,814,60
1.92
-45,128.97
-12,496,05
8.64
1,897,86
0.48
-85,820,
288.79
380,430.
12
-83,541,99
8.19
（一）净利润
-12,814,60
1.92
-45,128.97
-12,859,73
0.89
-85,820,
288.79
380,430.
12
-85,439,85
8.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
-12,814,60
1.92
-45,128.97
-12,859,73
0.89
-85,820,
288.79
380,430.
12
-85,439,85
8.67
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
363,672.
25
363,672.2
5
1,897,86
0.48
1,897,860.
48
1．本期提取
413,672.
25
413,672.2
5
2,487,42
6.11
2,487,426.
11
2．本期使用
50,000.0
0
50,000.00
589,565.
63
589,565.6
3
四、本期期末余额
300,335,8
34.00
52,961,8
27.67
3,494,19
2.65
42,189,9
01.44
-157,805,8
31.94
39,706,337.3
8
280,882,2
61.20
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
3,130,52
0.40
42,189,9
01.44
-144,991
,230.02
39,751,4
66.35
293,378,3
19.84
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
210,605.0
2
42,189,90
1.44
-50,878,4
71.73
344,819,6
96.40
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
273,241.2
9
42,189,90
1.44
-8,545,22
9.80
387,215,5
74.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
210,605.0
2
42,189,90
1.44
-50,878,4
71.73
344,819,6
96.40
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
273,241.2
9
42,189,90
1.44
-8,545,22
9.80
387,215,5
74.60
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
109,572.7
2
-4,355,92
9.98
-4,246,35
7.26
-62,636.2
7
-42,333,2
41.93
-42,395,8
78.20
（一）净利润
-4,355,92
9.98
-4,355,92
9.98
-42,333,2
41.93
-42,333,2
41.93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
-4,355,92
9.98
-4,355,92
9.98
-42,333,2
41.93
-42,333,2
41.93
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
109,572.7
2
109,572.7
2
-62,636.2
7
-62,636.2
7
1．本期提取
159,572.7
2
159,572.7
2
205,721.7
3
205,721.7
3
2．本期使用 50,000.00 50,000.00
268,358.0
0
268,358.0
0
四、本期期末余额
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
320,177.7
4
42,189,90
1.44
-55,234,4
01.71
340,573,3
39.14
300,335,8
34.00
52,961,82
7.67
210,605.0
2
42,189,90
1.44
-50,878,4
71.73
344,819,6
96.40
新疆汇通(集团)股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

*ST汇通(000415) 最新公司公告|查股网